某新建工程，建筑面积28000m2，地下1层，地上6层，框架结构，建筑总高28．5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工过程中，发生了如下事件：
事件1：项目安全员编制了施工项目职业健康安全技术措施计划，未经批准就进行了实施。
事件2：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。
事件3：施工单位在施工现场卫生与防疫方面，根据法律、法规的规定，制定了施工现场的公共卫生突发事件应急预案。
事件4：建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查，汇总表内得分为68分。
事件1中，存在哪些错误?写出正确做法。
42、 事件2中，施工现场入口还应设置哪些制度牌?
43、 事件3中，施工现场卫生与防疫还有哪些要求?
44、 事件4中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?
45、回答第45-62小题
【背景资料】
某施工单位(总承包方)通过招投标程序中标了由某民营企业(发包方)投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下2层，地上5层，建筑面积27000%m2，合同价款8590万元，合同工期400%E1历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14%d内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28%d内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款．，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件：
事件1：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。
事件2：在进行首层顶板的模板(架)施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4．50%m调至4．80%m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30%d后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提交了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。
工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
该工程的垫资条款是否有效?总承包方主张垫资利息能否得到支持?分别说明理由。
46、 在事件1中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法?说明理由。
47、 在事件2中，总承包方暂停施工是否合法?要求索赔是否合理?分别说明理由。
48、 工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权?说明理由。
| 二建考试题库 | 二建考试备考辅导 | 二建模拟试题 | 二建考试真题 | 二建考试答案 |