出国留学网专题频道监理工程师案例分析模拟题栏目，提供与监理工程师案例分析模拟题相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！
11-05
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?出国留学网诚意整理“2018年监理工程师《案例分析》模拟题(5)”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师《案例分析》模拟题(5)
【案例】某桥梁工程，其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包，其中桩基础施工分包给乙公司，建设单位委托丙公司监理，丙公司任命的总监理工程师具有多年桥梁设计工作经验。施工前，甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，并经专业监理工程师审核批准。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后，设计单位发现：整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移，偏移量超出规范允许的误差。经检查发现，造成桩位偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此，甲公司向项目监理机构报送了处理方案，要点如下。
(1)补桩
(2)承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，认为甲公司的处理方案可行，因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告。报告包含如下内容：
(1)要求赔偿整改期间机械、人员的窝工损失。
(2)增加的补桩应予以计量、支付
理由如下
(1)甲公司负责桩位测量放线，乙公司按给定的桩位负责施工，桩体没有质量问题。
(2)桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认
问题
1.总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当?说明理由，并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序的要点。
答案：工作程序不妥(1分)。理由：该项目总监理工程师批准处理方案时，既没有取得建设单位同意(1.5分)，也没有取得设计单位的认可(1. 5分)。
处理质量问题工作程序要点：
(1)发出质量问题通知单，责令承包单位报送质量问题调查报告(1. 5分);
(2)审查质量问题处理方案(1.5分);
(3)跟踪检查承包单位对已批准处理方案的实施情况(1.5分)：
(4)验收处理结果(l分);
(5)向建设单位提交有关质量问题的处理报告(1分);
(6)将完整的处理记录整理归档(0. 5分)
2.专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题中是否有责任?说明理由。
答案：测量专业监理工程师在这一质量问题上没有责任(2分)。理由：设计图纸标注有误，责任单位在设计院(2分)。
3.写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果检查、复核什么内容?
答案：施工过程测量放线质量控制要点(2分)
承包单位在测量放线完毕，应进行自检，合格后填写施工测量放线报验申请表，并附上放线的依据材料及放线成果表报送项目监理机构。专业监理工程师应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求，施工轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是否牢靠、明显等。
经审核、查验合格，签认《施工测量报验申请表》。
...
11-05
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?出国留学网诚意整理“2018年监理工程师《案例分析》模拟题(4)”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师《案例分析》模拟题(4)
某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程，包括开挖土方、填力、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点，监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：
(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向监理工程师计量申请报告;
(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加;乙方不参加计量，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效;计量结束后，监理工程师签发计量证书;
(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;
(4)监理工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明文件;
(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算;工程开工前，乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准。
问题
1.在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是施工过程中遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期;二是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间。随后，乙方按着正常索赔程序提出了延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。试问，监理工程师是否应该受理这两起索赔事件?为什么?
答案：对两项索赔的处理：孤石是一个有经验的承包商无法合理预见的，属于建设单位的风险责任，索赔成立;阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先应该估计的因素，在合同工期内已作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回(6分)。
2.在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示，就部分工程进行了变更施工。试问，变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?
答案：变更价款的确定原则(8分)。
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款(2分)。
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款(2分)。
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，监理工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定(4分)。
3.在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当大。施工完成后，乙方就扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问，监理工程师拒绝承包商的要求合理否?为什么?
答案：监理工程师的拒绝是正确的。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的...
10-21
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?出国留学网诚意整理“2018年监理工程师《案例分析》模拟题(3) ”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师《案例分析》模拟题(3)
质量控制案例：
某业主将一建设项目的施工监理委托给了乙监理公司，建设单位质量等级要求优良。监理公司与业主签订监理委托合同后，组建项目监理部，派公司总工程师为项目总监理工程师。为了保证项目达到业主的要求，总监理工程师在编制的监理规划中，在质量控制部门作了详细的规定。
问题1：工程质量的影响因素有那几个方面?
答案：工程质量的影响因素包括五个方面：
人的因素，材料、构配件的因素，施工机械设备的因素，环境的因素，施工方案的因素。
问题2：施工现场监督检查的方式有哪些?
答案：旁站、巡视、平行检查、见证。
问题3：监理工程师在质量监控方面的监理工作内容有哪些?
答案：监理工程师在质量监控方面的工作：
(1)检查有关工程的技术资料，如分项施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。
(2)质量的跟踪监理检查，如预检、隐蔽工程检查、旁站监理等。
(3)签证质量检验凭证，如预检和隐检申报表，抽查试验报告、构件和试件的试压报告。
问题4：监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥)的哪些报告、凭证进行确认?
答案：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽查报告、试验报告等。
监理工程师考试频道推荐阅读
10-21
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?出国留学网诚意整理“2018年监理工程师《案例分析》模拟题(2) ”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师《案例分析》模拟题(2)
【背景】
某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(标准文本)》签订了施工合同，经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中发生了如下事件。
事件一，在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理。考虑到施工许可证已获政府部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。
问题：1、指出事件1中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
解答：不妥之处：建设单位接受并签发甲施工单位报送的《工程开工报审表》;
理由：《工程开工报审表》应报项目监理机构，由总监理工程师签发，并报建设单位。
事件二，在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了支付申请。
问题：2、指出事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
解答：项目监理机构受理乙施工单位的支付申请，并签发付款凭证。
理由：乙施工单位和建设单位没有合同关系
事件三，专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位的工程质量不承担责任。
问题：3、事件3中甲施工单位的说法是否正确?为什么?
解答：不正确，分包单位的任何违约行为或疏忽影响了工程质量，总承包单位应承担连带责任。
事件四，甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2005年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，个单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2006年3月办理了工程竣工备案。因使用要求，建设单位于2005年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开车库门洞，并于同年10月底正式将该工程投入使用。2007年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设单位行政主管部门对责任单位进行了处罚。
问题：4、根据《建设工程质量管理条例》，指出事件4中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
解答：(1)不妥之处：未按时限备案;理由：应在验收合格后15日内备案。
(2)不妥之处：要求乙施工单位在承重墙上按其示意图开车库洞门;
理由：开车库洞门应经原设计单位或具有相应资质的其它设计单位提出修改原方案。
5、根据《建设单位质量管理条例》，建设行政主管部门是否应对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行处罚?并说明理由。
答案：(1)对建设单位应...
10-21
大家做好准备迎接监理工程师考试了吗?出国留学网诚意整理“2018年监理工程师《案例分析》模拟题(1) ”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。
2018年监理工程师《案例分析》模拟题(1)
【背景】某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件：
事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。
事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
【问题】1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。
【解答】(1)不妥之处：凭以往经验进行安全估算。
正确做法：应进行安全验算。
(2)不妥之处：质量检查员兼任施工现场安全员工作。
正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
(3)不妥之处：遂将专项施工方案报送总监理工程师签认。
正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认。
【问题】2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?
【解答】(1)妥当。
(2)主要内容：重新建立施工测量控制网，改进保护措施。
【问题】3.分别指出事件3中专业监理工程师做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。
【解答】(1)发出《监理工程师通知单》妥当。
(2)不妥之处：签发《工程暂停令》。
理由：无权签发《工程暂停令》(或只有总监理工程师才有权签发《工程暂停令》)。
正确做法：专业监理工程师向总监理工程师报告，总监理工程师在征得建设单位同意后发出《工程暂停令》。
【问题】4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的的工作?
【解答】项目监理机构应重新进行复查验收，符合规定要求后，并征得建设单位同意，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》;不符合规定要求，责令乙施工单位继续整改。
【问题】5.乙施工单位相项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。
【解答】正确。理由：(1)乙施工单位与建设单位有合同关系;
(2)甲施工单位与建设单位有合同...
09-08
2017年监理工程师考试还有几个月就开始，考生在复习的时候，不要忘了多做做题。出国留学网监理工程师考试栏目为大家分享“2016监理工程师案例分析模拟题及答案”，希望对大家有所帮助。
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、 乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》 分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所 需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分 包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：
事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍 进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程 的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位 隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应 延长工期。
事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购 的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确?为什么?
2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何应处理。
答案(共20分)
1.不正确，因为违反了合同约定。
2.监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同;如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。
3.总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。
重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期;检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。
4.(1)不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。
(2)处理：
A.丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。
B.监理单位收集与索赔有关的资料。
C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。
D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建...
监理工程师案例分析模拟题推荐访问
