出国留学网建筑工程法规试题及答案

出国留学网专题频道建筑工程法规试题及答案栏目,提供与建筑工程法规试题及答案相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

2017年二级建造师考试《建筑工程法规》试题及答案

 

  本文“2017年二级建造师考试《建筑工程法规》试题及答案”由出国留学网二级建造师网整理而出,希望大家喜欢!

  多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  1 张某取得了建造师资格证书并进行注册,现以建造师名义从事的工作可以包括(  )。

  A.作为企业的技术负责人 B.担任建设工程施工的项目经理

  C.从事其他施工活动的管理工作 D.企业行政主管

  E.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

  参考答案:B,C,E

  参考解析:《建造师执业资格制度暂行规定》中规定,建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。故选项B、C、E正确。参见考试用书2Z202033。

  2 关于施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险,下列选项正确的是(  )。

  A.保险费由施工单位支付 B.意外伤害保险实行实名制 C.按工资总额计提保险费

  D.是一种法定的商业保险 E.保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

  参考答案:A,D,E

  参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。建筑意外伤害保险不同于工伤保险,工伤保险是社会保险的一种,实行实名制,并按工资总额计提保险费。建筑意外伤害保险则是一种法定的商业保险,通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。故选项A、D、E正确。参见考试用书2Z206034。

  3 注册建造师申请延续注册,应当提交的材料包括(  )。

  A.注册建造师延续注册申请表 B.原注册证书

  C.资格证书、学历证书和身份证明复印件

  D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件

  E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

  参考答案:A,B,D,E

  参考解析:注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。申请延续注册的,应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。而选项C为初始注册需提交的材料。故选项A、B、D、E正确。参见考试用书2Z202032。

  4 申请建造师初始注册的人员应当具备的条件包括(  )。

  A.经考核认定或考试合格取得资格证书 B.受聘于一个相关单位

  C.没有《注册建造师管理规定》规定的不予注册的情形

  D.达到继续教育的要求 E.具备大专以上学历

  参考答案:A,B,C,D

...

2017二级建造师建筑工程法规试题及答案解析

 

  考生们一起来做建筑工程法规试题吧!本文“2017二级建造师建筑工程法规试题及答案解析”由出国留学网二级建造师考试网整理而出!

  一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.下列法律中,属于宪法相关法的是( )。

  A.《民族区域自治法》

  B.《民法通则》

  C.《公司法》

  D.《城乡规划法》

  【答案】A

  【解析】本题考核的是宪法相关法。宪法相关法,是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。

  2.关于我国的法律体系,下列表述正确的是( )。

  A.《合同法》属于民法商法

  B.《劳考舍同法》属于行政法

  C.《招标投标法》属于经济法

  D.《仲裁法》属于商法

  【答案】A

  【解析】本题考查法律体系。复习时应掌握民法商法包括《民法通则》、《合同法》、《招标投标法》等,所以A正确,C错误。行政法包括《行政处罚法》、《行政复议法》等,《劳动合同法》属于社会法,B错误。《仲裁法》、《民事诉讼法》等属于诉讼法,D错误。

  3.关于占有权的表述中,不正确的是( )。

  A.占有权是指对财产实际掌握、控制的权能

  B.占有权是行使物的使用权的前提条件

  C.占有权不得分离出去

  D.占有权是所有人行使财产所有权的一种方式

  【答案】C

  【解析】本题考核的是占有权。占有权是指对财产实际掌握、控制的权能。占有权是行使物的使用权的前提条件,是所有人行使财产所有权的一种方式。占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去,由非所有人享有。

  4.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同,也可能是可撤销合词。认定其为无效合同的必要条件是( )。

  A.违背当事人的意志

  B.乘人之危

  C.显示公平

  D.损害国家利益

  【答案】D

  【解析】本题考查以欺诈、胁迫等手段签订合同的效果。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,如果损害国家利益的,则属于无效合同;如果未损害国家利益,则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销,即其属于可撤销合同。

  5.根据《专利法》的规定,对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的技术方案称为( )。

  A.外观设计

  B.设计方案

  C.实用新型

  【答案】C

  【解析】本题考核的是专利法保护的对象。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形...

2016年二建《建筑工程法规》模拟题及答案(22)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题、考点以及考试资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  1.下列财产中,不能作为抵押财产的是(  )。

  A.正在建造的船舶

  B.在建工程项目

  C.城市土地使用权

  D.被法院扣押的车辆

  2.同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,(  )优先受偿。

  A.抵押权人

  B.质权人,

  C.留置权人

  D.已登记的担保物权人

  3.根据《物权法》,建设用地使用权自(  )之日起设立。

  A.取得建设用地使用权证书

  B.建设用地使用权登记

  C.建设用地使用权登记信息公示

  D.建设用地使用权登记信息公开

  4.建设用地使用权转让的,使用期限由(  ),但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

  A.法律直接规定

  B.当事人约定

  C.出让人约定

  D.受让人约定

  5.建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,延期不超过

  (  )个月。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

  6.专业工程分包单位可以将(  )分包给符合资质条件的分包单位。

  A.全部专业工程

  B.部分专业工程

  C.专业工程施工管理

  D.劳务作业

  7.工程监理单位与所监理工程的(  )有权属关系时,不得承担该项建设工程的监理业务。

  A.建设单位

  B.设计单位

  C.施工单位

  D.勘察单位

  8.关于建设项目招标的说法,正确的是(  )。

  A.施工单项合同估算价在50万元人民币以上的项目必须进行招标

  B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标

  C.采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标

  D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标

  9.某建筑公司对已提交的投标文件进行修改,可以在(  )修改投标文件,并书面通知招标人。

  A.投标有效期内

  B.评标之前

...

2014年二建《建筑工程法规》真题及答案(多选题)

 

  出国留学网二级建造师频道为您提供2014年二建《建筑工程法规》真题及答案(多选题),2016年二级建造师考试备考,朋友们可以适当做些真题,预祝各位二级建造师的考生们都能顺利通过考试。

2014年二级建造师《建筑工程法规》真题及答案

  二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  61.根据《建设工程质量管理条例》,法定质量保修范围有( )。

  A.土石方工程

  B.地基基础工程

  C.电气管线工程

  D.景观绿化工程

  E.屋面防水工程

  【参考答案】BCE

  62.根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的《标准施工招标文件》,投标文件应当包括( )。

  A.招标管理机构

  B.已标价工程量清单

  C.拟转包项目情况表

  D.资格审查资料

  E.施工组织设计

  【参考答案】BDE

  63.用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有( )。

  A.严重违反用人单位规章制度的

  B.劳动者患病或者非因式负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的

  C.严重失职,营私舞弊,对用人单位造成重大损害的

  D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作,仍不能胜任工作的

  E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

  【参考答案】BDE

  64.生产安全事故等级划分的主要因素有( )。

  A.政治

  B.心理

  C.人身

  D.主观恶意

  E.经济

  【参考答案】CE

  65.下列责任中,属于违约责任的承担方式的有( )。

  A.定金

  B.罚金

  C.违约金

  D.罚款

  E.消除危险

  【参考答案】AC

  66.合同未约定违约责任,当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有( )。

  A.赔礼道歉

  B.继续履行

  C.赔偿损失

  D.采取补救措施

  E.支付违约金

  【参考答案】BCD

  67.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括( )。

  A.防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理等水利...

2014年二建《建筑工程法规》真题及答案(单选题)

 

  出国留学网二级建造师频道为您提供2014年二建《建筑工程法规》真题及答案(单选题),2016年二级建造师考试备考,朋友们可以适当做些真题,预祝各位二级建造师的考生们都能顺利通过考试。

2014年二级建造师《建筑工程法规》真题及答案

  一、单项选择题(共60题,毎题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是( )。

  A.项目经理部具备法人资格

  B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

  C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

  D.项目经理部是施工企业内部常设机构

  【参考答案】B

  2.单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法,正确的是( )。

  A.乙的行为属于法定代理

  B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

  C.如甲拒绝,应由乙承担付款义务

  D.甲应承担付款义务

  【参考答案】D

  3.根据《物权法》,土地承包经营权属于( )。

  A.所有权

  B.用益物权

  C.担保物权

  D.准物权

  【参考答案】B

  4.关于不动产物权设立的说法,正确的是( )。

  A.经依法登记,发生设立效力

  B.合同签字盖章,发生设立效力

  C.依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记

  D.未经登记,不动产交易合同无效

  【参考答案】A

  5.工程建设中使用的计算机软件是( )保护的客体,受知识产权保护。

  A.专利权

  B.商标权

  C.著作权

  D.发明权

  【参考答案】C

  6.根据《担保法》,下列财产不能作为担保物的是( )。

  A.厂房

  B.可转让的专利权

  C.生产原材料

  D.公立幼儿园的教育设施

  【参考答案】D

  7.根据《物权法》,下列财产不可以抵押的是( )。

  A.生产设备

  B.连设用地使用权

  C.正在建设的建筑物

  D.集体所有的宅基地

  【参考答案】D

  8.某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担( )。

  A.行政处分

  B.违约责任

  C.行政处...

2016年二建《建筑工程法规》冲刺题及答案(21)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题以及资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  单项选择题

  1、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的责令停止施工,并(  )处以罚款。

  A.对施工单位

  B.对建设单位和施工单位

  C.对建设单位

  D.对建设单位或施工单位

  2、国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的(  )。

  A.工期

  B.规模

  C.质量

  D.范围

  3、工程监理的主要内容可以概括为"三控制、三管理、一协调","三控制"是指建设工程监理对建设工程的(  )、进度和质量进行控制。

  A.成本

  B.概算

  C.预算

  D.投资

  4、招标信息公开是相对的,对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如(  )在确定中标结果之前就不可以公开。

  A.评标委员会成员名单

  B.投标邀请书

  C.资格预审公告

  D.招标活动的信息

  5、在评标时,(  )应当明确、严格,对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收,与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。

  A.评标程序

  B.评标时间

  C.评标标准

  D.评标方法

  6、下列选项中,不可以做投标保证金的是(  )。

  A.现金

  B.银行保函

  C.银行汇票

  D.担保单位的信用担保

  7、投标人拿到招标文件后,应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的,应在收到招标文件后的(  )内以书面形式向招标人提出。

  A.半个月

  B.10天

  C.一定期限

  D.1周

  8、依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处(  )万元的罚款。

  A.1~5

  B.1~10

  C.3~5

  D.5~10

  9、关于共同投标协议...

2016二建《建筑工程法规》模拟题及答案(20)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题以及资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  单项选择题

  1、施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方不承担违约责任的是(  )。

  A.因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

  B.因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延

  C.因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工

  D.因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延

  2、合同债权的转让(  )。

  A.必须是全部权利的转让

  B.可以是部分权利的转让

  C.可以改变部分合同权利的内容

  D.必须连同合同义务一起转让

  3、依据《合同法》第78条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,则(  )。

  A.由当事人诉请人民法院裁决

  B.由当事人申请仲裁委员会裁决

  C.推定为未变更

  D.视为已变更

  4、下列不属于建筑工程的从业人员的有(  )。

  A.注册造价师

  B.注册结构工程师

  C.注册资产评估师

  D.注册建造师

  5、根据《劳动法》的规定,责任人应承担刑事责任的是(  )。

  A.克扣或者无故拖欠劳动者工资的

  B.非法招用未满16周岁的未成年人的

  C.强令劳动者违章冒险作业,发生重大伤亡事故

  D.拒不支付延长劳动者工作时间的工资报酬

  6、下列应承担侵权责任的行为是(  )。

  A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌

  B.某建筑公司未按造合同约定的时间竣工

  C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤

  D.工地工人李某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒

  7、建筑工程一切险的保险自(  )开始生效。

  A.工程开工之日或工程用料卸放于工地之日

  B.工程开工之后工程用料卸放于工地之日

  C.工程开工之日的次日或工程用料卸放于工地之日

  D.工程用料卸放于工地之日

  8、乙公司授权其采购员去采购甲公司的某产品100件,采购员拿着公司的空白合同书与甲公司订立了购买200件某产品的合同,由此发生纠纷后,应当(  )。

  A.要求乙公司支付2...

2016年二建《建筑工程法规》测试题及答案(19)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题以及资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  1.某建设项目可能造成重大环境影响时,建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响(  )。

  A.报告书

  B.报告表

  C.公告书

  D.登记表

  2.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查(  )。

  A.建设单位的节能设计要求

  B.施工单位落实节能设计的水平

  C.节能设计是否符合节能强制性标准

  D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

  3.依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由(  )报送公安机关消防机构审核。

  A.建设单位

  B.设计单位

  C.施工单位

  D.监理单位

  4.仲裁当事人达成仲裁和解协议的,一方当事人撤回仲裁申请后反悔的,另一方当事

  人(  )。

  A.可申请仲裁机构强制执行

  B.可申请法院判决

  C.可申请仲裁庭恢复审理

  D.不得再就同一事项申请仲裁

  5.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起(  )内提出。

  A.3个月

  B.6个月

  C.1年

  D.2年

  6.工程项目建设过程中发生下列情形时,不能提起行政诉讼的是(  )。

  A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

  B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿

  C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

  D.建设行政管理部门对工作人员的奖惩决定

  7.下列请求事项中,属于人民法院不予受理公民法人申请行政复议的事项的是(  )。

  A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

  B.对财产的查封等行政强制措施不服的

  C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

  D.认为某地方性法规违法的

  8.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由(  )中级人民法院管辖。

  A.仲裁协议签订地

  B.该仲裁机构所在地

  C.建设工程所在地

  D.承包人住所...

2016年二建《建筑工程法规》测试题及答案(18)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题以及资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  一、单项选择题(每题1分)

  第 1 题 下列关于仲裁调解书、裁决书效力的叙述中,正确的是( )。

  A.因为实行一裁终局原则,所以劳动仲裁裁决书一经作出即刻生效

  B.仲裁庭制作的调解书自送达之日起具有法律效力

  C.当事人对仲裁裁决不服的,自收到裁决书之日起十日内,可以向人民法院起诉

  D.裁决书作出后,一方当事人逾期不履行,另一方当事人可以申请劳动仲裁机构 强制执行

  正确答案:B,

  第 2 题 (单项选择题)(每题 1.00 分)

  甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同,在合同履行过程中,甲企业未按合同 内容履行合同,乙运输公司将其货物留置,则债务人应当在不少于( )个月的期限内履 行债务。否则债权人可依法拍卖、变卖该批货物。

  A. 1 B. 2

  C. 3 D. 4

  正确答案:B,

  第 3 题 (单项选择题)(每题 1.00 分)

  某工程未经竣工验收,建设单位(业主)便提前动用一层临街的门面房开始营业, 不久便发现局部地基下沉,承重墙裂缝。对此质量问题承担法律责任的主体是( )。

  A.建设单位 B.施工单位

  C.承包人 D.勘察、设计单位

  正确答案:C,

  第 4 题 注册建造师有权( )。

  A.在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事职业活动

  B.在两个或者两个以上施工单位受聘或执业

  C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

  D.对本人执业活动进行解释和辩解

  正确答案:D,

  第 5 题 多专业注册的注册建造师,其中一个专业注册期满仍需以该专业继续执业和以其 他专业执业的,应及时办理( )。

  A.变更注册 B.延续注册

  C.增项注册 D.重新注册

  正确答案:B,

  第 6 题 关于共同投标协议,下列说法错误的是()。

  A.共同投标协议为将来在联合体内部为所承揽的各自的责任发生纠纷提供了解 决的必要依据

  B.没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标

  C.共同协议应当在提交投标文件前十天提交招标人

  D.联合体内部各方通过共同投标协议,明确约定各方在中...

2016年二建《建筑工程法规》模拟题及答案(17)

 

  出国留学网二级建造师频道为您整理了一套建筑工程法规模拟题,希望对您有所帮助,考生们要考过二级建造师考试,必须按计划认真复习做题哦,更多二级建造师试题以及资讯请关注本频道。

  查看汇总:2016年二级建造师《建筑工程法规》模拟题及答案汇总

  一、单项选择题(每题1分)

  第 1 题

  根据我国《建筑法》的规定,下列表述中正确的是 ( )

  A.经建设单位认可,分包单位可将其承包的工程再分包

  B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的,可以按照资质等级高的单位确定资质等级

  C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责

  D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

  正确答案:D,

  第 2 题 联合体中标的,( )与招标人签订合同。

  A.联合体

  B.联合体各方共同

  C.联合体各方分别

  D.资质较高的联合方

  正确答案:B,

  第 3 题 根据《安全生产法》的规定,当发现直接危及人身安全的紧急情况时,从业人员停止作业或 者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是

  A.拒绝权

  B.建议权

  C.紧急避险权

  D.知情权

  正确答案:C,

  第 4 题 .根据《安全生产法》的规定,从业人员的知情权是指 ( )

  A.掌握本职工作所需的安全生产知识,增强事故预防和应急处理能力

  B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利 .

  C. 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

  D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位安全操作技能

  正确答案:C,

  第 5 题

  有关总包分包的责任承担表述,不正确的是 ( )

  A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

  B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

  C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

  D.总承包单位和分包单位就分包工程依照分包合同的约定对建设单位承担各自的责任

  正确答案:D,

  第 6 题 全民所有制企业的经营权属于 ( )

  A.自物权

  B.用益物权

  C.担保物权

  D.债权

  正确答案:B,

  第 7 题 建设单位领取施工许可证后,因故...