出国留学网监理工程师试题及答案

出国留学网专题频道监理工程师试题及答案栏目,提供与监理工程师试题及答案相关的所有资讯,希望我们所做的能让您感到满意!

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第七章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第七章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第七章)

  一、单项选择题

  1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )。

  A.合同责任单一,责任明确

  B.建设周期长

  C.可以减少设计变更

  D.可以减少承包人的索赔

  2、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是( )。

  A.设计方案不一定最优

  B.有利于发包人对承包人的监督和检查

  C.可以减少设计变更

  D.减少承包人的索赔

  3、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是( )。

  A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

  B.发包人已同意投标文件中说明的分包,分包工作仍需要经发包人同意

  C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

  D.分包人的资质能力不需要进过监理人审查

  4、设计施工总承包合同模式下,总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。( )应将被授权监理人员的( )通知承包人。

  A.发包人,姓名及其授权范围

  B.发包人,职能分工及监理权限

  C.总监理工程师,姓名及其授权范围

  D.总监理工程师,职能分工及监理权限

  5、设计施工总承包合同模式下,关于价格清单的说法错误的是( )。

  A.与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式相同

  B.承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单

  C.是承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用

  D.清单价格费用的总和为签约合同价

  6、设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则( )。

  A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润

  B.承包人承担费用和延误的工期

  C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润

  D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期

  7、设计施工总承包合同模式下,关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是( )。

  A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

  B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行

  C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,发包人在不在场均可进行

  D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,在发包人在场的情况下进行

  8、设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在( )一直有效

 ...

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第六章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第六章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第六章)

  单项选择题

  1、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。

  A.所有合同文件之后

  B.中标通知书之前

  C.投标书之后

  D.图纸之后

  2、施工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为( )。

  A.中标通知书、工程量清单、标准

  B.合同通用条款、合同专用条款、图纸

  C.投标书、合同通用条款、已标价的工程量清单

  D.中标通知书、工程报价单、投标书

  3、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中永久性工程的损失差额由( )补偿。

  A.保险公司

  B.发包人

  C.承包人

  D.发包人和承包人共同

  4、按照施工合同示范文本规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是( )。

  A.提供监理单位施工现场办公房屋

  B.提供夜间施工使用的照明设施

  C.提供施工现场的工程地质资料

  D.提供工程进度计划

  5、以下( )专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

  A.高空作业工程

  B.地下暗挖工程

  C.大爆破工程

  D.深水作业工程

  6、按照施工合同示范文本的规定,监理人接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为( )。

  A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任

  B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任

  C.工程师未确认,承包人应修改进度计划

  D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示

  7、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认,则( )。

  A.如果通过赶工在9月20日竣工,可获提前竣工奖励

  B.如果通过赶工在9月20日竣工,不能获提前竣工奖励

  C.如果在9月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任

  D.如果在9月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任

  8、某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月,工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中,正确的是( )。(2011年真题)

  A....

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第五章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第五章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第五章)

  一、单项选择题

  1、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析评价建设场地的( ),编制建设工程勘察文件的协议。

  A.地质地理环境特征

  B.地质岩土工程条件

  C.地质地理环境特征和地下水分布情况

  D.地质地理环境特征和岩土工程条件

  2、为了保障勘察人完成委托的勘察任务,发包人应提供必要的工作条件,下列工作中,不属于发包人义务的是( )。

  A.负责青苗树木的损坏赔偿

  B.拆除地上障碍物

  C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

  D.提供水上勘察作业用船

  3、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立合同时,发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。

  A.城市规划许可文件

  B.工程勘察资料

  C.限额设计的要求

  D.经批准的项目可行性研究报告

  4、设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。

  A.控制概算

  B.编制招标文件

  C.施工图设计

  D.非标准设备制作

  5、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中,正确的是( )。(2011年真题)

  A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求

  B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要

  C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要

  D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求

  6、根据《建设工程设计合同示范文本》,关于初步设计应满足的深度要求的说法,错误的是( )。

  A.满足主要材料订货的需要

  B.满足设备材料采购的需要

  C.满足编制施工招标文件的需要

  D.满足编制施工图设计文件的需要

  7、不属于委托勘察范围,发包人又未提供相关资料,致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时,由( )承担民事责任。

  A.保险机构

  B.勘察人

  C.发包人

  D.政府

  8、建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是( )。(2011年真题)

  A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

  B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,应全额支付勘察费

  C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成工作量超过50%时,依据工作量支付勘察费

  D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

  9、工程项目的设计成果完成后,由( )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第四章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第四章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第四章)

  一、单项选择题

  1、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。

  A.施工

  B.设备采购

  C.设计

  D.材料采购

  2、下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是( )。

  A.施工招标

  B.材料招标

  C.设备招标

  D.设计招标

  3、设计招标应采用( )方式进行招标。

  A.公开

  B.邀请

  C.议标

  D.方案竞选

  4、建设工程项目设备材料采购招标,对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的,一般采用( )进行评标。

  A.最低投标价法

  B.综合评标法

  C.综合评估法

  D.评标价法

  5、下列要求,不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是( )。

  A.具有良好的银行信用

  B.具有相应的资格和能力

  C.完善的质量保证体系

  D.相应的资金来源

  6、建设工程项目设备材料采购招标,综合评标法不需要考虑( )因素。

  A.投标价

  B.交货期

  C.运输费

  D.寿命残值

  7、建设工程项目设备材料采购招标,最低投标价法考虑的因素为( )。

  A.售后服务

  B.运输费用

  C.付款条件

  D.设备性能

  8、下列机电产品必须进行国际招标的是( )。

  A.外商投资企业投资总额内进口的机电产品

  B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币

  C.供产品维修用的零件及部件

  D.旧机电产品

  9、在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人( )情形属于没有进行商务角度实质性响应,其投标将被否决。

  A.单价计算结果与总价不一致

  B.投标文件技术规格中的响应与事实不符

  C.投标人业绩超出招标文件的要求

  D.无法定代表人的签字和盖章

  10、下列建筑工程设计项目,可以采用邀请招标的是( )。

  A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购

  B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标

  C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

  D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制的项目

  11、以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上,进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格,不属于以贴现值计算费用的是()。

  A.估算寿命期内所需的燃料消...

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第三章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第三章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第三章)

  一、单项选择题

  1、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目,下列( )项目可以不进行招标。

  A.总投资额2000万元,但是单项施工项目合同估算价为250万元

  B.关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元

  C.使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元

  D.需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元

  2、《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目,下列( )项目可以不进行招标。

  A.总投资额3000万元,但是单项施工项目合同估算价为150万元

  B.关系社会公共利益的公用事业项目合同估算价为100万元

  C.使用国有投资的项目施工单项合同估算价150万元

  D.具有相应资质,能自行建设的单项合同估算价为500万元

  3、与邀请招标相比,公开招标的特点是( )。

  A.竞争程度低

  B.评标量小

  C.招标时间短

  D.费用高

  4、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人( )。

  A.可以采用直接委托方式发包

  B.可以自行招标,但应当备案

  C.可以自行招标,无需备案

  D.必须委托中介机构代理招标

  5、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是( )。

  A.有2名以上取得招标职业资格的专职业务人员

  B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金

  C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

  D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

  6、( )是投标人编制投标文件和报价的依据。

  A.图纸

  B.招标公告

  C.投标人须知

  D.招标文件

  7、招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清修改,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少( )日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.5

  8、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是( )。

  A.发布招标公告、开标、审查投标人资格

  B.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

  C.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

  D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

  9、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以( )为准。

  A.现场考察时招标人口头解释

  B.招标文件规定

  C.书面回函解答

  D....

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第二章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第二章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第二章)

  一、单项选择题

  1、合同法律关系的三个要素不包括( )。

  A.合同法律关系主体

  B.合同法律关系范围

  C.合同法律关系客体

  D.合同法律关系内容

  2、工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  3、合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同,此合同法律关系的客体是指( )。

  A.物

  B.行为

  C.智力成果

  D.义务

  4、建设施工安装勘察合同法律关系的客体是指( )。

  A.物

  B.行为

  C.智力成果

  D.财产

  5、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是( )。

  A.地震灾害导致施工暂停

  B.恶劣气候影响施工安全

  C.社会动乱影响施工进度

  D.图纸设计错误导致的工程返工

  6、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以( )为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

  A.监理单位

  B.分公司

  C.建设单位

  D.施工企业

  7、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同,项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于( )。(2011年真题)

  A.职务代理

  B.指定代理

  C.法定代理

  D.委托代理

  8、按照《合同法》的规定,( )属于委托合同。

  A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

  B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

  C.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

  D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

  9、下列关于代理的表述中,不正确的是( )。

  A.代理人在授权的范围内可以自行决定自己的意思表示

  B.代理人以被代理人的名义实施代理行为

  C.代理人必须在代理权限内实施代理行为

  D.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

  10、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( )承担责任。

  A.项目经理

  B.施工单位

  C.材料供应商

  D.监理单位

  11、下列关于代理的叙述,( )是不正确的。

  A.无权代理...

监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第一章)

 

  出国留学网为您整理“监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第一章)”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站监理工程师栏目。

  监理工程师《建设工程合同管理》模拟试题(第一章)

  一、单项选择题

  1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。

  A.工程质量管理

  B.工程投资管理

  C.工程进度管理

  D.建设工程合同管理

  2、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

  A.工程承包合同

  B.建设工程设计施工总承包合同

  C.施工分包合同

  D.建设工程施工合同

  3、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。

  A.合同主体的严格性

  B.合同标的的特殊性

  C.合同履行期限的长期性

  D.计划和程序的严格性

  4、建设工程合同应当采用书面形式,是( )的体现。

  A.合同标的的特殊性

  B.合同履行期限的长期性

  C.计划和程序的严格性

  D.合同形式的特殊要求

  5、不属于建设工程合同管理的目标的是( )。

  A.发展和完善建筑市场

  B.普及相关法律知识,培训合同管理人才

  C.推进建筑领域的改革

  D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

  6、依法加强( )管理,可以保障建筑市场的资金、材料、技术、信息、劳动力的管理,保障建筑市场有序进行。

  A.工程质量

  B.工程投资

  C.工程进度

  D.建设工程合同

  7、某工程在施工过程中遇到百年不遇的暴雨,导致施工无法进行,使得工期延长了1个月,这是由( )决定的。

  A.合同主体的严格性

  B.合同标的的特殊性

  C.合同履行期限的长期性

  D.计划和程序的严格性

  8、建设领域各项制度实际上是以( )为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。

  A.项目法人负责制度

  B.招标投标制度

  C.工程监理制度

  D.合同制度

  二、多项选择题

  1、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

  A.建设工程勘察合同

  B.施工承包合同

  C.建设工程设计合同

  D.建设工程施工合同

  E.施工分包合同

  2、建设合同管理的基本方法有( )。

  A.严格执行建设工程合同管理法律法规

  B.普及相关法律知识,培训合同管理人才

  C.设立合同管理机构,配备合同管理人员

  D.建立合同管理制度目标

...

2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:招投标与合同管理的相关法律

 

  下面是出国留学网为您整理的“2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:招投标与合同管理的相关法律”,欢迎阅读参考,更多有关监理工程师试题及答案的内容请密切关注本网站监理工程师栏目。

  2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:招投标与合同管理的相关法律

  一、单项选择题

  1·建筑法有狭义和广义之分。狭义的建筑法系指一九九七年十一月一日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的,于( B )起施行的《中华人民共和国建筑法》。

  A·1998.02 B·1998.03 C·1998.04 D·1998.05

  2·下列不属于国内外通常采用的招标方式的是( C )。

  A·公开招标 B·邀请招标 C·议标 D·要约招标

  3.根据《工程建设监理规定》,建筑工程实施强制监理的范围包括几个方面,不属于其中的是( A )

  A·小、中型工程项目 B·大、中型工程项目 C,市政公用工程项目

  D·外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目

  4·地域管辖是指( C )。

  A·司法机关在直接受理案件方面和审判第一审案件方面的职权分工

  B·各级人民法院在审判第一审案件上的职责分工

  C·同级人民法院在审判第一审案件时的职责分工

  D·法律规定的某些案件必须由特定的法院管辖,其他法院无权管辖,当事人也不得协议变更财产保全无论是诉讼前的还是诉讼财产保全,都应作出书面裁定。

  5、下列关于财产保全裁定具有的效力中的说法不正确的是( D )。

  A·时间效力 B·对当事人和利害关系人的拘束力

  C·对有关单位和个人的拘束力 D·对人民法院无拘束力

  6、仲裁是争议双方在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。下列纠纷中可以仲裁的是( B )。

  A·婚姻纠纷 B·平等主体的公民之间的合同纠纷

  C,依法应当由行政机关处理的行政争议 D·收养纠纷

  7、《仲裁法》第五十一条一款规定:"仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解"。调解应坚持的原则下列说法错误的是 ( D )

  A·自愿原则 B·合法原则

  C·调解不是裁决前的必经程序 D·调解是裁决前的必经程序

  8、保证是保证人与( D )约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

  A、法人 B、代理 C、合伙人 D、债权人

  9、保证人与债权人所订立的保证合同的形式应当为( B )

  A、口头 B、书面 C、可口头可书面 D、任意

  10· 保证人须是具有代为清偿债务能力的人,既可以是法人,也可以是其他组织或公民。 下列选项中可以作保证人的是 ( C )

  A·国家机关 B·企业法人的分支机构 C·具有一定经济能力的公民

  D·学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体

  11·抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的...

2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:合同法律制度

 

  下面是出国留学网为您整理的“2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:合同法律制度”,欢迎阅读参考,更多有关监理工程师试题及答案的内容请密切关注本网站监理工程师栏目。

  2018年注册监理工程师《合同管理》考点习题:合同法律制度

  一、单项选择题

  1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 ( B )。

  A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系

  C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对

  2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系,其特点错误的是 ( C )。

  A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位

  C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离

  3、下列不属于联营的形式的是 ( D )。

  A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营 D·工商户型联营

  4、普通讼诉时效适用于一般民事权利,诉讼时效期间为 ( B )。

  A·一年 B·二年 C·五年 D·三年

  5、《中华人民共和国合同法》于 ( B )全国人大会议通过。

  A·1999.10 B,1999.03 C、1981.12 D·1993.09

  6、《合同法》对合同生效规定了三种情形,不属于这三种情形的是 ( D )

  A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效

  7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 ( D )

  A·返还财产 B·赔偿损失 C、追缴财产 D、扣押财产

  8、《合同法》规定了合同转让的三种情况,其中不属于三种情况的选项是 ( D )

  A·合同权利转让 B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让

  9、违约责任,是指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律

  制裁。关于违约责任的方式,《合同法》规定了三种主要方式,下列不属于其中之一的

  是 ( B )

  A·继续履行合同 B·解除合同 C·采取补救措施 D·赔偿损失

  10、合同争议的解决方式和解是 ( A )。

  A·指争议的合同当事人,自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法

  B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法

  C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式

  D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的

  11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( D )

  A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议

  C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商,由执法部门强制执行

  12、代理人代理授权人、委托人签订合同时,应向( B )出示授权人签发的授权委托书,并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。

  A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院

  13、合同关系的主体是 ( C )

...

监理工程师《案例分析》2018年备考模拟试题(四)

 

  出国留学网为您准备“监理工程师《案例分析》2018年备考模拟试题(四)”,欢迎阅读参考,更多有关监理工程师的内容,请密切关注本网站监理工程师栏目!

  监理工程师《案例分析》2018年备考模拟试题(四)

  案例一

  某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件:

  事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

  事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

  事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。

  问题

  1.针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求,写出项目监理机构的处理程序。

  2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?

  3.指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。

  4.事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?

  5.就事件3中所发生的质量事故,指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任,说明理由。

监理1.png

  案例二

  某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件:

  事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。

  事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。

  事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》,总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前,发生了设备安装质量事故。

  问题

  ...