2018年司法考试案例分析：业主状告开发商逾期办理房产证
2018年司法考试即将开始，小编在这里为考生们整理了2018年司法考试案例分析，希望能帮到大家，想了解更多资讯，请关注出国留学网的及时更新哦。2018年司法考试案例分析：业主状告开发商逾期办理房产证75名业主在海南省东方市某小区购买了78套商品房，开发商交房后，未按合同约定及时办理房产证，逾期1年零7个月。近日，海南省第二中级人民法院依法审结该商品房销售合同纠纷系列案，终审判决开发商东方某工程公司分别支付每户业主4000元至1.1万元不等的违约金，共赔付50余万元，有效维护了购房人的合法权益，推动海南房地产市场健康有序发展。2013年1月左右，姚某等75名购房人陆续购买了东方某工程公司开发建设的78套商品房，双方签订了《商品房买卖合同》，约定开发商应当在商品房交付使用后360个工作日内，将办理权属登记的资料报产权登记机关备案，否则需按已付房价款的2%向购房人支付违约金。合同订立后，购房人支付了全部购房款。2014年4月12日左右陆续交房后，购房人相继入住，直到2016年11月22日，开发商才提交办证申请。购房人为此诉至法院，要求开发商赔偿逾期办证违约金，一审法院判决支持了购房人的诉讼请求。宣判后，东方某工程公司不服，上诉称建设该楼时，住建部门以该楼危害通用机场飞行安全为由要求停建，导... [ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析：业主状告开发商逾期办理房产证的相关文章
2018年司法考试案例分析：专车肇事乘客索赔，公司赔钱司机连带
2018年司法考试即将开始，小编在这里为考生们整理了2018年司法考试案例分析，希望能帮到大家，想了解更多资讯，请关注出国留学网的及时更新哦。2018年司法考试案例分析：专车肇事乘客索赔，公司赔钱司机连带乘坐“网约车”出了事故,本打算外出度假的市民秦军和女儿因此住进了医院。根据交管部门出具的事故责任认定书,专车司机大海负全部责任。“医生让我再休息一个月,误工费及后续治疗费你要赔给我。”秦军向大海索...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析：夫妻离婚时，共同经营的微店怎么分
2018年司法考试即将开始，小编在这里为考生们整理了2018年司法考试案例分析，希望能帮到大家，想了解更多资讯，请关注出国留学网的及时更新哦。2018年司法考试案例分析：夫妻离婚时，共同经营的微店怎么分周女士辞职后注册了一家微店，代理了一个内衣品牌，做起了微商。由于她擅长经营，微店效益很好，生意越做越大，每天都会接到上百件订单。此时，周女士觉得一个人无法应付日常工作了，她的丈夫蒋先生就办了辞职手续...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析：网约车致乘客受伤，平台是否需担责
2018年司法考试即将开始，小编在这里为考生们整理了2018年司法考试案例分析，希望能帮到大家，想了解更多资讯，请关注出国留学网的及时更新哦。2018年司法考试案例分析：网约车致乘客受伤，平台是否需担责编辑同志：我的私家车在某网约车平台注册从事网约车运营服务。2017年6月的一天，沈某通过手机APP从该网约车平台上预约车辆，网约车平台指派我接单。我在开车送客途中，因疏于观察前方，碰撞道路护栏，造成...[ 查看全文 ]2018年司法考试案例分析：员工吃里扒外“飞单”必须赔偿公司损失
2018年司法考试即将开始，小编在这里为考生们整理了2018年司法考试案例分析，希望能帮到大家，想了解更多资讯，请关注出国留学网的及时更新哦。2018年司法考试案例分析：员工吃里扒外“飞单”必须赔偿公司损失编辑同志：李某是我所在公司专门负责销售的业务员。从半年前起，由于李某不满公司给其实行保底工资，而别的单位允诺的提成又比公司高，他就违反公司规章制度及劳动合同的规定或约定，先后将自己拿到的11笔生...[ 查看全文 ]
