出国留学网

目录

安全施工合同范本

字典 |

2014-01-09 22:37

|

【 liuxue86.com - 施工合同 】

  www.liuxue86.com 合同网为了提供许多各种各样的重要的合同信息,合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息,仅供参考。(本文为你提供合同范本两篇。)

篇一:

  立协议单位

  甲方:_______________________(以下简称________________)

  乙方:_______________________

  一、工程名称:__________________________________________

  二、工程地点:__________________________________________

  三、承包形式:包工包料

  四、工程内容

  ________________________________________________________

  五、工程造价

  本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起,甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元,在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清,金额多退少补。

  六、双方责任

  1.在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

  2.在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

  3.乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责,做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

  4.乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

  5.施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

  七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及返工等损失,由乙方负责。

  八、安全质量措施费,250kYA及以下为伍百元,315kVA及以上为壹仟元,1000kVA及以上为 ___________________(大写)元。变压器油化试验费每台_____________________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取,设计费按勘察设计费用规定收取,变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。

  九、设备材料供应办法,为了工程进度,工程所需设备材料由甲方委托乙方供应,工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。

  十、在工程竣工前五天,乙方通知甲方验收,甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收,不得无故拖延。

  十一、争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  十二、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,每份具有同等效用。

  十三、 本协议自双方签章日起生效,竣工结算后,同时失效。

  甲方(签章):_______________乙方(签章):_______________

  法定代表人(签章):_________   法定代表人(签章):_________

  委托代表:___________________  委托代表:___________________

  开户银行:___________________  开户银行:___________________

  帐号:_______________________   帐号:_______________________

  电话:_______________________   电话:_______________________

  签订时间:_______年___月___日  签订时间: ______年___月___日

  协议签订地:_________________  协议签订地:_________________

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

  小编精心推荐

  施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

  想了解更多施工合同网的资讯,请访问: 施工合同

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/1842143.html
延伸阅读
工程施工前也是需要先签订合同的,也是为了保证施工的正常进行。下面是由出国留学网小编为大家整理的“工程施工合同简单模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。工程施工合同简单模板(一)发包方(以
2020-07-01
施工的安全隐患还是很大的,在参与施工的时候,最好签订好安全协议书,下面是由出国留学网小编为大家整理的“施工安全协议书模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。施工安全协议书模板(一)甲方:_
2020-05-11
做建筑工程的施工,把合同签订好,确保权益不受到侵害。下面是由出国留学网小编为大家整理的“建筑工程施工合同书模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。建筑工程施工合同书模板(一)甲方:____
2020-04-28
房子需要装修施工,要找好的施工单位来确保质量。下面是由出国留学网小编为大家整理的“2020家庭装修施工合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。2020家庭装修施工合同范本(一)发包人(
2020-02-13
家装能够让我们的房子变得更加适合我们生活但是要签订合同。下面是由出国留学网小编为大家整理的“家装施工合同协议书”,仅供参考,欢迎大家阅读。家装施工合同协议书(一)甲方:______
2020-02-13
合同是具有法律效益的,它能够很好的保证双方里利益,避免不必要的意外发生。下面是由出国留学网小编为大家整理的“防水施工合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。防水施工合同范本(一)甲方:
2019-06-29
当我们需要一份厂房建筑施工合同时该怎么办呢,不用慌,要找到一份合适自己的才是最好的,以下是由出国留学网小编为大家整理的“厂房建筑施工合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。厂房建筑施工
2019-05-16
合同是一种受到法律保护的书面契约,在工作生活中大家都离不开合同。那么一份施工合同应该怎么写呢?下面是由出国留学网小编为大家带来的“小型工程施工合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅读。小
2019-07-03
建筑施工合同是一项建筑工程里面重要的法律合同,多了解一下熟悉一下,对正式签合同时是有很大的好处的。下面是由出国留学网小编为大家整理的“实用版建筑施工合同范本”,仅供参考,欢迎大家阅
2020-01-19
大家都知道,在请专业的公司来进行建设之前,是一定要签订一份标准的施工合同的,那么比较好的施工合同长什么样呢?以下是由出国留学网小编为大家整理的“建设工程施工合同范本4篇”,仅供参考
2019-11-21