出国留学网

目录

履约承诺书范文

字典 |

2023-08-15 09:20

|

推荐访问

履约承诺书

【 liuxue86.com - 实用资料 】

  探索「履约承诺书」这个主题的奥秘让我们一起去揭开它们,写范文应该第一时间参考什么呢?文档是记录工作成果和进度的标志,范文的价值正在教育改革中得到充分的应用。范文对于正在写作的我们有一定的启发的引导作用,请将本网页加入收藏夹以便后续查看!

履约承诺书【篇1】

  履约服务承诺书是企业与消费者之间的一份协议,也是企业应该遵循的行为准则。它是一种法律约束力的文件,其主要目的是为企业提供一种承诺,在向消费者提供服务时,遵守相关规定。这一承诺可以为企业赢得消费者的信任和忠诚度,提高企业的竞争力和声誉。

  一份优质的履约服务承诺书,不仅应该体现企业的诚信守信,还应该具备以下几个方面的特点:

  首先,要明确服务内容和服务标准。这是承诺书中最重要的部分,也是客户最关心的问题。企业应根据客户的需求明确服务内容,并在承诺书中明确服务标准,以便客户清楚地了解到企业将为他们提供何种服务以及服务的质量标准。只有这样,客户才能对服务进行评估并进行合理的投诉。

  其次,要有明确的服务时间和服务效果。企业应该根据实际情况,在承诺书中明确服务时间和服务效果,并积极与客户沟通、确认,确保客户在所约定的时间内获得令人满意的服务效果。如果出现任何不符合约定的情况,企业应该承担相应的责任并主动与客户进行解决,确保客户的利益受到保护。

  第三,要提供一流的服务体验。优质的服务体验是建立良好企业与客户关系的关键。企业应该在承诺书中明确提供一流的服务体验,如员工专业、态度友善、服务态度等方面,在服务过程中注重细节并不断提升客户满意度,打造品牌口碑。

  第四,要有合理的赔偿机制。虽然不希望发生错误或不良事件,但一旦发生,企业应该有合理的赔偿机制。这种机制需要在承诺书中明确规定,包括赔偿标准和赔偿方式等。这可以让客户对企业的保障感更强,也让企业的声誉得到提升。

  最后,要建立有效的监督机制。企业应该建立一个有效的监督机制,以确保履约服务承诺书能得到有效的执行。这可以通过企业内部的管理制度和客户反馈机制等途径实现。只有在保证承诺书具备合规性的情况下,才能更好地为客户提供服务。

  总之,一份优质的履约服务承诺书可以让企业与客户之间形成良好的互动关系,增加客户的信任度和忠诚度,提高企业的声誉和竞争力。企业应该重视履约服务承诺书的制定,不断完善其中的内容和执行机制,以为客户提供更加优质的服务。

履约承诺书【篇2】

  随着社会的快速发展,人们对于服务质量的要求也越来越高。而“履约服务承诺书”则成为了企业与客户之间的一种解决方案。本文将从标题入手,详细介绍什么是“履约服务承诺书”,以及其作用和意义。

  一、什么是“履约服务承诺书”?

  “履约服务承诺书”又称“服务承诺书”或“服务保障协议书”,是指企业向客户承诺,为了提高服务质量,确保服务水平,避免不必要的纠纷和矛盾,保护客户的权益而签订的一种法律文件。该文件是企业与客户之间的一种合同,也是企业维护客户关系,提高客户满意度的一种手段。

  二、“履约服务承诺书”的作用和意义

  1. 增加企业的公信力

  在市场竞争日趋白热化的情况下,良好的服务质量和口碑是企业留住客户的必要条件,而签署“履约服务承诺书”则可以让客户更加信任企业。这项承诺是企业对服务质量的保证,也是企业向客户传递自己诚信守约、信守承诺的态度和信念。

  2. 提高客户满意度

  “履约服务承诺书”通常包含了企业的服务范围、服务标准、服务时限等具体内容,通过对这些内容进行承诺,可以让顾客更加放心地选择企业的服务。同时,企业也会更加主动地向客户提供满足需求的服务,积极沟通,及时解决问题,从而提高客户的满意度。

  3. 预防纠纷和抱怨

  企业签署了“履约服务承诺书”后,客户对服务质量有了更高的期望值,而企业也会更加注意服务的质量和效率。因此,有关服务的矛盾和纠纷就可以在服务前及时防范或解决,避免日后不必要的纠纷和抱怨,提升服务的可靠性和稳定性。

  三、“履约服务承诺书”的具体内容

  “履约服务承诺书”虽然可根据企业不同类型,服务种类制定,但需遵循以下几个原则:

  1. 制定服务范围

  企业需明确业务范围,对于所提供的服务做出清晰的定义和描述,以保证在服务过程中最大限度地满足客户需求。

  2. 确定服务标准

  企业需要制定相应的标准,确立服务的要求,如服务内容、服务质量标准、服务时间等,确保服务的标准化。

  3. 设立服务承诺

  企业可针对服务不同环节,制定不同的承诺。如合同签定时限度、服务回访次数、疑难问题解决时限等,以保证客户利益和服务时间表的实现。

  4. 建立服务监控系统

  企业应建立相应的监控和反馈机制,及时掌握市场反馈及顾客需求,为顾客提供有针对性和个性化的服务,提高顾客满意度。

  综上所述,对于企业而言,“履约服务承诺书”不仅是一份承诺,更是一项责任和义务。通过签订服务承诺书,企业和客户之间的关系得以更好地互信和互利,为企业提高服务质量、提高市场竞争力打下坚实基础。因此,企业在提供服务的过程中应时刻注重诚信守约,不断提升服务质量,以顾客为中心,为客户提供全方位的、优质的服务。

履约承诺书【篇3】

  我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保

  函格式及要求出具履约保函

  投标代表签字:

  投标单位盖章:

  履约保证函格式

  开立日期:

  保证函号:

  保证函金额:

  受益人:

  兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为

  (下称工程)提供 (下称货物)于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币元:

  a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,

  包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。

  b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、

  关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。

  c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。

  d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(20xx年1月31日)

  内有效。

  e) 本保证书失效后请退还本行。(开立行名称) (开立行代表签字)

履约承诺书【篇4】

  致:xxxx有限公司

  1、我公司仔细、全面地研究了“xx项目”消防工程招标文件、招标技术文件、招标图纸、规范条款及项目所在地消防验收现状,我单位愿意承担“xx项目”消防工程合同、相关文件所约定的全部安装、调试、检测(同时还包括合同约定的防火门、通风工程等检测配合事项)、验收牵头责任和义务。

  如后期我公司存在将合同约定内容甩项、不管、不落实,均视为我公司违约,我公司同意贵公司按违约处理。我方保证在与贵方的合作中无欺瞒行为。

  2、我公司承诺:我方确保在合同约定时间内完成招标文件等规定的工作内容,确保按设计文件及相关规范安装、调试和完成消防检测、验收组织工作,负责按时通过消防检测、消防验收,并负责按时取得消防部门的“验收合格意见书”。

  如未按约定时间取得消防部门的“验收合格意见书”,又没有提前一个月明确书面告知甲方分包的消防相关单位所需要配合消防检测、消防验收具体完成的事项及其完成要求,或甲方分包的消防相关单位按我方要求完成,但验收仍为通过,我方同意认定为我方未完全履行合同,我方愿意承担因此造成的违约责任和损失。

  如相比合同约定时间延后30个日历天以内(包括30天)取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的,我方同意按贵公司合同约定每天处罚10000元。如相比合同约定时间延后30个日历天以上取得“消防检测合格报告”、“消防验收意见书”的,我方除赔偿贵方相应工程延期交房所带来的需要赔偿的业主损失外,另外按合同约定支付给贵方合同总额20%的违约金,并同时同意贵方可以在告知我方情况下,采取委托第三方等必要手段来确保项目通过消防验收,我方同意相应费用从我方合同金额中予以双倍扣除。

  3、我公司承诺:按工程管理细则服从总包单位对安全文明、进度等方面的项目

  管理,自觉、诚恳地接受监理、业主的意见和指令,材料设备进场和主要工序、安装质量主要控制点(在施工组织设计中明确)分别请业主、监理检查、验收后,方可进行下道工序施工。

  4、我公司承诺:我们提供的所有设备、产品全部满足消防的相关规范要求及合同要求,进场时提供设备、产品的相关合格证明。

  5、我公司承诺:将严格按照档案管理的有关规定向贵单位移交工程竣工资料。工程竣工后,免费为物业培训系统操作管理人员,为项目具备使用条件提供必要前提;

  6、我公司郑重承诺:免费质保期为自项目公告交付业主之日起贰年,并严格按照消防维护承诺相关约定执行。即使免费保修期满,凡属于我公司施工原因造成的质量问题,我公司将负责到底。

  投标人(盖公章):

  法定代表人(签字):

  法定代表人身份证号:

  20xx年月日

履约承诺书【篇5】

  履约保证书范本

  篇一:履约保证书

  致:西藏天怡公司国道219线新藏公路达吉岭至国杰(22道班)段改建整治工程第B合同段项目经理部

  我 (下称“劳务协作队”)拟承担西藏天怡路桥工程有限责任公司(下称“管理方”)国道219线新藏公路达吉岭至国杰(22道班)段改建整治工程项目第B合同段内部分工程劳务工作,我愿意遵守管理方的《西藏天怡路桥工程有限责任公司操作层管理暂行规定》的规定,并愿意向管理方交纳履约保证金人民币肆拾万元,(小写:¥400000.00)。我宣布管理方有权在出现下列情况之一后对该保证金具有完全支配权,同时不免除我的责任:

  1. 劳务协作队未能签署或拒绝签署劳务协作合同书;

  2. 劳务协作队在施工过程中由于自身原因中途撤场;

  3. 劳务协作队撤场后阻止管理方对工程的后续组织安排;

  4. 劳务协作队拒绝执行业主或监理或管理方的工程指令;

  5. 劳务协作队员工对业主或监理或管理方人员进行人身攻击;

  6. 劳务协作队未能及时发放员工工资造成纠纷;

  7. 劳务协作队未能妥善处理工伤事故造成民事纠纷;

  8. 劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中发生违法乱纪行为造成恶劣后果;

  9. 劳务协作队在工程实施过程中不遵守项目环保规定造成严重后果;

  10.劳务协作队在工程实施过程中以项目经理部名义或公司名义对外发

  生经济关系;

  11.劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中对已完成工程主体或管理方资产进行蓄意破坏;

  12.劳务协作队或劳务协作队员工在项目实施过程中向第三方泄露管理方机密的;

  13.劳务协作队拒绝接受管理方按招标文件或合同规定扣留保留金;

  14.劳务协作队或劳务协作队员工在工程实施过程中未能按业主要求保证施工路段畅通或对过往车辆进行敲诈勒索。

  15. 劳务协作队违反了《工程施工劳务协作合同书 》中的其他约定的内容等。

  本保证书在整个项目实施过程中有效,工程完工后由管理方项目经理部出具报告说明劳务协作队在整个施工期没有出现上述任何一种情况,管理方在7天内向劳务协作队返还履约保证金。

  劳务协作队:

  代表签字:

  日期: 年 月 日

  篇二:履约保证书

  承包人履约保函

  (发包人名称):

  鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 年 月 日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”),应承包人申请,我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:

  一、保证的范围及保证金额

  我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务,给你方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超过人民币 元(大写)。

  二、保证的方式及保证期间

  我方保证的方式为:连带责任保证。

  我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。 你方与承包人协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣 工日期做相应调整。

  三、承担保证责任的形式

  我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任:

  (1)由我方提供资金及技术援助,使承包人继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

  (2 )由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

  四、代偿的安排

  你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定 义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承 包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

  你方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符 合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

  我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

  五、保证责任的解除

  1、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满 次日起,我方保证责任解除。

  2、承包人按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保 证责任解除。

  3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向你 方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。

  4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下 的保证责任亦解除。

  我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。

  六、免责条款

  1、因你方违约致使承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定,免除承包人部分或全部义务的, 我方亦免除其相应的保证责任。

  3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第 15 条约定的变更除外),如 加重承包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而 加重部分的保证责任。

  4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  七、争议的解决

  因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管 辖地法院为 法院。

  八、保函的生效

  本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

  本条所称交付是指: 。

  担 保 人(金融单位): (盖单位章)

  法定代表人或其委托代理人: (签字)

  篇三:履约保证书

  履约保证书

  致******:

  我司为专业****厂家,技术水平、综合实力都处于业内领先水平,具有******资质。此次有幸承建贵司******项目,鉴于****行业目前尚无国家强制性的规范,我司在此郑重承诺:我司将严格按照合同约定,根据项目现场工期要求,与业主、总包及其它相关分包单位互相配合,保质、按时完成****分项工程,确保项目整体工程按计划完成。

  篇四:履约保证书

  履约保证书

  为保证农村产权交易合同(编号: )的顺利履行,同时保证合同双方权利义务的严格遵守,特别是保证农用地的农业用途,防止农用地的非农化、非粮化,受让方转让方,保证合同的履行,如果受让方发生违约行为,保证金不予退还。

  受让方: 转出方:

  见证方:

  年 月 日

  篇五:18、履约保证书

  中华人民共和国

  青岛世茂诺沙湾B区项目

  外墙保温涂料指定分包工程

  履约保证书

  致 :青岛世茂滨海置业有限公司 保证书编号:

  地址 : 开立地点 :

  开立时间 :

  根据本保证书,我方,即法定办事处设于

  的(以下简称“担保人”)明确地向青岛世茂滨海置业有限公司(以下简称“业主”)承担总额为RMB¥ (大写人民币 )的保证金。

  对该项金额的支付,担保人与他们的继任者及受让者均应根据本保证书受到不可推诿的约束。

  我们现于 年 日在本保证书上签字盖章。 月

  有鉴于:

  (一) (以下简称“分包单位”)与总承包单位

  签订之青岛世茂诺沙湾B区项目外墙保温涂料指定分包工程之合同(以下简称“分包合同”);及

  (二) 业主是应担保人的要求批准总承包单位与分包单位签订分包合同;

  及

  (三) 担保人应分包单位的要求向业主提供本保证书,以保证分包单位将会如约履行分包合同内所述的义务及责任。

  本保证书条件如下:

  (1) 基于业主承担保人要求同意总承包单位与分包单位签订分包合同,假如分包单位不能正确履行遵守合同内根据实际目的、意图、意义需由分包单位履行及遵守的所有条款、条文、条件及规条(违约事宜经由业主向担保人发出书面通知后,便被视为有充分证明及作实),担保人同意在收到有关书面通知及要求后,无需对违约事宜作进一步证明,或要求分包单位确认索偿的金额是否应付,便立即以最高达到本保证书所订明的金额赔偿业主的损失,此后本保证书的义务即告终止无效,若赔偿金额未达到本保证书订明的最高保证金额,则本保证书仍应完全有效;同时,即使分包合同的条件,或有关工程的`完成及维修的范围及性质有任何变更,又或业主方对分包合同作出缓期或减免,或就分包合同的任何事项对分包单位作出纵容、容忍、宽恕、赔偿、让步的行为,又或分包单位未能管理妥善以防止错漏出现,均不能使担保人免于承担本保证书规定的责任。

  (2) 业主可强制执行本保证书,无需先作出任何行动或诉讼,或先获取任何裁判或判决。

  (3) 本保证书对担保人,以及他们的继任者及受让者有约束力(但担保人不得在取得业主的书面认可前,将其有关本履约保证书的权利和/或责任转让),并应确保业主及其继任者及受让者的利益。业主有全权及自由转让本保证书的利益,无需取得担保人的确认但业主需通知担保人,而当转让情况发生时,担保人仍会受本保证书的所有条文及条件所绝对约束,并将受让人视为业主。

  (4) 时间是本保证书的要素、关键,若业主未能或延迟行使本保证书规定下的任何权利、补救方法、权力或特权则不得作为对该权利、补救方法、权力或特权的放弃;任何单独或部份行使上述权利、补救方法、权力或特权则不得排除其它或进一步行使该权利、补救方法、权力或特权或排除行使实施任何其它权利、补救方法、权力或特权。本保证书赋予业主的各项权利、补救方法、权力及特权是累加性的,并不排除法律规定的任何权利、补救方法、权力或特权。

  (5) 任何根据本保证书发出的通知,在交付时须被视为已经送达。用预付邮资信件发出的通知,在邮戳的日期四十八小时后须视为已经送达,用电传或图文传真发出的通知,在拍发时须视为已经送达。

  (6) 根据本保证书支付的款项应为净支付额。所有现在或将来的任何税项、税务、索偿、酬金、任何性质和任何人要求扣除或扣缴均不能从任何根据本保证书支付的款项中扣除或扣缴。

  (7) 本保证书的效力独立于分包合同,即使分包合同内任何条款或内容出现不合法、失效或作废,担保人对本保证书的责任亦不能减免及作废。且本保证书的个别条款的修改或失效或无效,绝不会影响其它条款的效力。

  (8) 本保证书自签署之日起生效,且一经签署不可撤销,在业主方按总承包合同条件相关条款约定而发出的总承包合同实际竣工证书内所订的日期内,本保证书有关的任何索偿事宜仍完全有效。

  (9) 本保证书将受中华人民共和国法律约束及按中华人民共和国法律解释,因本保证书而引发的一切争议,提交工程项目所在地的人民法院诉讼解决。

  担保人: 分(支)行 /银行

  由

  董事

  代表担保人正式签字及

  盖上公章

  在场证人

履约承诺书【篇6】

  致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

  我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。

  1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

  2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。

  3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

  4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。

  5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。

  6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。

  7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

  8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。

  9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:

  ⑴、工程质量符合铁道部颁发的施工规范、规程、质量标准和工程建设标准,并接受建设单位及监理工程师的检查,办好隐蔽工程签证手续。

  ⑵、须满足设计图中所规定的技术要求。

  ⑶、本工程的质量标准为现行铁道部行业优良工程标准,质量目标为铁道部优质工程,争创国优奖。

  ⑷、工程质量保修及维修办法,按国家和铁道部的行业规定办理。

  ⑸、竣工按部颁验收标准验收,单位工程一次合格率达到100%并满足本建设项目创优规划要求。

  ⑹、如质量达不到验收标准,由此而导致的所有损失由我方单位承担。

  10、我方承诺因我方原因造成的安全事故,我方承担全部经济责任和法律责任,并妥善处理好善后工作;决不出现因发生事故的善后处理不当而对甲方造成影响的情况。否则我方将因处理不当承担给甲方造成的经济损失及相关的法律责任。

  11、在合同执行期间,保证在甲方的统一领导下开展各项工作,在对业主、监理、局指、地方政府相关部门等监管单位在业务交往中,从大局出发,积极维护工区的信誉。

  ⑴、我方编制成工班,纳入甲方统一管理;按甲方要求人员统一着装,机械设备统一标识。人员上岗前接受甲方统一组织的教育和培训,考试合格取得证书后持证上岗。

  ⑵、所有劳务人员都与我方签订劳务合同,并登记造册,按月编制工资表,上报甲方审核;并保证在甲方的监督下,按照当地劳动部门和甲方有关民工工资管理规定的要求及时支付民工工资;若发生拖欠劳务费事件,我方承诺甲方有权终止劳务合同,并扣除我方缴纳的履约保证金以及其他应付款作为劳务工费的发放,并承担由此引起的全部经济损失和法律责任。

  ⑶、我方承诺自行采购的地材及附属材料的一切风险由我方自负,保证在工程结束后不因我方采购的材料引起纠纷而影响甲方,凡是因我方采购的地材及其他小型材料机具等而发生的任何经济和法律责任,均由我方承担。

  12、我方同意所有主材材料及特殊材料(包括但不限于砼、水泥、砂、碎石、钢筋、砼添加剂、片石、钢绞线、锚具、波纹管)由甲方统一组织招标采购,自购材料的供应商需甲方的认可,必要时甲方有权指定供应商。

  13、在施工过程中,我方使用甲方提供材料消耗量不得超过材料的限额消耗量,如超过,我方承诺超出的材料消耗甲方按市场价×110%的价格在乙方当前的结算计价款中扣除。

  14、我方愿意无条件服从甲方关于施工的施工环保、水土保持措施;职业健康安全保障措施;劳动力组织计划;文明施工、文物保护等一系列有利于工程的措施。

  15、如果我们未能按照甲方的要求实现阶段性工期目标或未达到质量标准甲方有权调整我们的工程范围和工程量,有权将更换施工劳务作业队,我们保证按时撤离施工现场,我们所有的临时设备或机械设备无偿的提供给甲方使用至工程完工归还,而无需支付任何费用。

  16、我方对因业主资金拨付不到位、征地拆迁影响、设计变更文件提供延迟等予以理解,并承诺不因此影响工程进度、质量。

  17、我方承诺合同一旦签订,综合单价不再调整,若发生亏损,由我方自行承担,且施工劳务合同我方只需保留施工项目工作内容复印件;因第三方原因造成的误工损失,我方承诺待建设单位批复甲方补偿费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复,则不需补偿;施工中的发生的变更费用增加,我方承诺待建设单位批复甲方变更费用后方可考虑补偿,且不超过建设单位批复费用,若建设单位不予批复变更费用,则不需补偿。

  18、我方保证在施工过程中,我方所有人员无任何一起人为滋事、闹事、围堵甲方工区项目部、拌合站及甲方车辆和人员事件发生,否则,甲方有权立即终止合同,甚至将施工合同递交到甲方法人机关所在地法院进行起诉,同时我方承担所有经济和法律责任,并保证在24小时内撤场。

  19、合同履行期间,我方保证在任何时候、任何地点不得对甲方工作人员进行人格的谩骂侮辱、人身的攻击和其他侵害及冒犯行为。如因我方原因发生冲突,甲方将拒绝与我方的一切工作接触,并没收其交的'履约担保金,情节严重的由甲方法人机关所在地公安、司法机关进行判决处理。

  20、此承诺书,作为所签订的“工程施工劳务合作合同”的主要内容之一。

  承诺人:

  二〇xx年月日

履约承诺书【篇7】

  工程履约承诺书范文集4

  河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司:

  经内部竞岗后,以工程项目负责人名义就承建的装饰装修工程项目,现向公司做出如下承诺:

  1、我承诺履行河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司与业主签订的工程合同内容,及我公司签订的内部承包合同中的全部约定,严格执行施工管理规范、安全操作规程、防火安全规定、质量环保要求,承建完成该装饰规程任务至合格验收:

  2、凡涉及工程项目发生的人工费、材料款、租赁费、外欠款等在与我公司签订内部承包合同前及内部承包合同后,可能引起的经济责任、民事责任均由我本人全权负责支付、处理,与我公司无任何关系:

  3、我深知在未经公司授权的情况下,私自编、仿、伪造公司的任何文件、印章的违法行为及损坏公司形象造成不良影响的,经查实公司将被没收所有工程款,并追究相关法律责任。

  4、更深知按照建筑市场管理法规定,在合同终止后或因保修期满,并不解除由我本人所承担过该项目工程任务的质量责

  任、安全责任。

  5、在施工过程中,由乙方原因造成的建筑方所产生的罚款、扣款等事宜,由乙方负全部责任,从该项目工程款中预先扣除。

  6、由于我本人原因,我承诺在紧急情况下,公司有权对违反安全操作规范等野蛮施工、无故拖欠他方任何工程款行为,均可从该项目工程款中预先支付。

  特此承诺!

  承诺人:

  身份证粘贴处身份证号:

  现住地址:

  联系方式:

  紧急状况联系人:日期:

  工程履约承诺书范文集5

  工程项目名称:建设面积:

  工程项目地址:工程造价:

  建设单位(甲方):项目经理:

  施工单位(乙方):联系电话:

  为加强建筑市场的监督管理,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,保护国家、集体、当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定,特订立本承诺书。

  第一条甲乙双方的承诺

  (一)自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。

  (二)自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。

  (三)自觉维护黄山区建筑市场的正常秩序。

  (四)发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的,及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。

  第二条建设单位的承诺

  (一)建设工期不足一年的,到位资金不少于工程造价的50%;建设工期超过一年的,到位资金不少于工程造价的30%。

  (二)按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度,足额支付工程款(进度款)。

  (三)按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定,在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。

  (四)扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%,工程竣工验收一年后与施工单位结清。

  第三条施工单位的承诺

  (一)严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。

  (二)按照双方合同的约定,按期、按质、按量完成工程建设。

  (三)依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定,招用务工人员,并与之签订劳动合同。

  (四)建立健全务工人员的工资支付制度,及时发放务工人员工资,且不低于当地最低工资标准,不恶意拖欠务工人员工资。

  第四条本承诺书作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。

  第五条本承诺书一式三份,甲、乙双方,区建设委员会各执一份。

  承诺人:

  甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)

  法人代表人:(签字)法定代表人:(签字)

  地址:地址:

  电话:电话:

  年月日年月日

  监督部门:

  黄山区建委:(盖章)

  年月日

履约承诺书【篇8】

  履约风险承诺书

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为推行项目法制施工,强化项目管理,增强企业集团优势。经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将设立 项目部 ,合作方必须做出以下承诺:

  1、在合同价款中,乙方确认已综合考虑了下列因素和费用,并已计入合同总价中:

  (1) 乙方确认在合同总价中包含了工程中所有的临时占地(临时便道、预制厂、生活区等),并且费用总额包干;临时占地协调、租用、还耕、绿化等均由乙方负责;

  (2) 承包人装备险和职工人身意外伤害险由乙方自行投保,保险费自行承担并支付,已包含在合同总价中;

  (3) 本合同工程实施过程中乙方需缴纳的税费(除项目部供应材料税及业主代扣税外)均已计入合同总价中;

  (4) 由于本项目工期紧,乙方为保证工程质量采取的冬季、雨季、夜间条件下继续施工的各项质量保证措施而发生的费用已包含在合同总价中;

  (5) 取、弃土场由甲方协调确定并承担费用,乙方签订合同时已充分考虑运距及其他因素,有关费用已包含在合同总价中;

  (6) 施工中的施工便道、临时用水、临时用电(除甲方必须的施工电力设施安装外)费用已计入合同总价中;

  (7)

  (8) 主线跨河、跨路的有关费用已计入合同总价中; 在本合同执行期间,因劳务、材料(除项目部供应材料外)、设备等价格上涨而对工程成本产生的影响,乙方已充分考虑并计入合同总价中;

  (9) 工程中的建筑工程一切险、第三方责任险由甲方投保,乙方完全接受。

  2、乙方进场施工前须向甲方缴纳所承包工程造价1%的履约保证金。该保证金在乙方按甲方要求进驻必须的人员、机械、设备进场施工两个月后分三次退还,且不经甲方同意不得擅自撤离人员、机械设备,如有上述情况甲方有权扣除乙方所缴纳的履约保证金。

  3、乙方进场后,由双方代表成立工程量核查小组,依据批准的施工图设计文件,结合工程实际情况,对本工段工程量清单中所有工程量进行一次认真细致的核查,工程量清单核查修正后由双方代表共同签字确认,以修正后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表示完全同意。

  为保障双方的`共同利益,甲方认为乙方合同价中不合理报价较多,甲方决定依据双方合同价的工程量清单在保障乙方对应工程量合同总价不变的基础上对工程量合同单价进行调整,以调整后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表

  第2 / 3页

  示完全同意。

  4、新增变更工程项目有清单单价的,按合同签订单价执行;没有清单单价的,甲方收取该项目总价12%的管理费。新增变更工程项目经甲方、监理、业主验收合格,变更资料按业主要求完整上报,且批复计量后予以结算。

  5、乙方承揽工程施工撤场前应结清当地材料款、机械费、农民工工资等债务,否则经核实后,甲方有权从工程款中双倍扣除未结清部分用于支付。

  6、双方签订的合同清单内有业主统一安排施工工程项目的,必须服从甲方安排从原合同中剔除该项目(如伸缩缝、防水层等)。

  7、乙方应当执行甲方制定的有关工程管理办法(如质量管理办法、安全管理办法、工程验收办法、劳动竞赛方案等)。

  8、本承诺书与目标责任书具有同等法律效力,经双方签署立即生效。

  9、本承诺书一式三份。甲方二份,乙方一份。

  甲方:(盖章) 乙方:

  代表: 代表:

  日期: 年 月 日

  履约承诺书

  致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

  我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。

  1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

  2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。

  3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

  4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。

  5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。

  6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。

  7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

  8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。

  9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:

  承诺人签字:

  履约承诺书

  阜阳市建设委员会:

  如果我方在贵中心组织的投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。

  同时按《中标通知书》的要求,履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺!

  投 标 人(公章):扬州润光照明电器有限公司

  授权人/代理人(签字或盖章):

  承诺日期:2015年5月18日

  履约承诺书

  我公司认可xx市xx-xxx-xxx-xxx采购竞争性谈判文件中一切条件,如我单位中标,我们承诺将以中标价款,保质保期完成本工程的供货任务。

  我单位承诺:

  1、保证中标后免费做窗型设计和型式试验、后续设计计算,并确定时间。

  2、供货速度、每米重量、包装重量、技术标准、付款承诺等的承诺内容;

  我们始终坚持“信誉第一、客户至上”的原则:

  (1)保证每支型材都是合格的产品。

  (2)生产过程中型材生产到什么程度以电话形式通知甲方。

  (3)如甲方有技术问题,我们保证以最快的速度给予解决。

  (4)型材生产周期为15-18天。

  xx-xxx-xxx有限公司

  xx年xx月xx日

  正常生产经营状态和履约承诺书承

  致: 有限公司

  我公司企业承包资质为 建筑钢结构工程施工贰级,目前没有处于被停业、停标。

  1、 我公司在此承诺,公司现有的资金能够满足招标工程项目所需的流动的资金。

  2、 我公司拟用于本招标工程的机械设备能满足招标工程项目的需要。

  3、 我公司目前没有处于财产被接管、冻结、破产状。

  4、 我公司近一年内没有任何不良中标行为,没有发生工程质量事故。

  投标申请人:有限公司(公章)

  法定代表人:(签字或盖章)

  日期:2011年12月5日

履约承诺书【篇9】

  履约保*金承诺书(1)

  *方:

  乙方:

  本履约保*金合同由双方于年月日在市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华*共和国合同法》及其他有关法律法规规定,*、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条鉴于*方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保*其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向*方提供履约保*金。

  第二条保*范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向*方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条保*金额

  乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写**元(¥)作为履约保*金交付给*方,此笔履约保*金乙方委托*方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条保*方式为履约保*金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向*方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条保*期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保*期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由*方通知银行直接将履约保*金(无息)划回乙方账户。

  第六条乙方向*方提供履约保*金后,*方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金*。

  第七条争议的解决

  本合同适用中华*共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地*法院提起诉讼。

  第八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保*金之日起生效。

  第九条其他本合同一式贰份,具有相同法律效力。*方执壹份,乙方执壹份。

  *方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):

  履约保*金承诺书(2)

  本保*金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保*金。履约保*金额(大写)。

  1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。

  2、履约保*金项下的任何支付应为免税和净值,无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款,均不能从履约保*金中扣除;

  3、履约保*金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;

  4、承包人保*在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保*金。履约保*金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保*金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

  5、履约保*金应为银行支票、汇票或现金。

  6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保*金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  投标人名称(承包人):

  公章:

  银行账号:(包括开户行地址、电话等)

  开户行地址:

  开户行电话:

  法定代表人或授权代表(签字):

  年月日

  履约保*金承诺书(3)

  本保*金作为河南泰汇建筑工程有限公司(投标人名称)就平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工项目(招标编号:2015-gc-g-026)所签定合同的履约保*金。履约保*金额中标金额的10%。

  1、承包人保*在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保*金。履约保*金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保*金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

  2、履约保*金应为转账或现金。

  3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保*金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保*金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

  投标人名称(承包人):(单位公章)

  银行账号:

  开户行地址:

  开户行电话:

  法定代表人或授权代表:(签字)年月日

履约承诺书【篇10】

  履约承诺书范文

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为推行项目法制施工,强化项目管理,增强企业集团优势。经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将设立 项目部 ,合作方必须做出以下承诺:

  1、在合同价款中,乙方确认已综合考虑了下列因素和费用,并已计入合同总价中:

  (1) 乙方确认在合同总价中包含了工程中所有的临时占地(临时便道、预制厂、生活区等),并且费用总额包干;临时占地协调、租用、还耕、绿化等均由乙方负责;

  (2) 承包人装备险和职工人身意外伤害险由乙方自行投保,保险费自行承担并支付,已包含在合同总价中;

  (3) 本合同工程实施过程中乙方需缴纳的税费(除项目部供应材料税及业主代扣税外)均已计入合同总价中;

  (4) 由于本项目工期紧,乙方为保证工程质量采取的冬季、雨季、夜间条件下继续施工的各项质量保证措施而发生的费用已包含在合同总价中;

  (5) 取、弃土场由甲方协调确定并承担费用,乙方签订合同时已充分考虑运距及其他因素,有关费用已包含在合同总价中;

  (6) 施工中的施工便道、临时用水、临时用电(除甲方必须的施工电力设施安装外)费用已计入合同总价中;

  (7)

  (8) 主线跨河、跨路的有关费用已计入合同总价中; 在本合同执行期间,因劳务、材料(除项目部供应材料外)、设备等价格上涨而对工程成本产生的影响,乙方已充分考虑并计入合同总价中;

  (9) 工程中的建筑工程一切险、第三方责任险由甲方投保,乙方完全接受。

  2、乙方进场施工前须向甲方缴纳所承包工程造价1%的履约保证金。该保证金在乙方按甲方要求进驻必须的人员、机械、设备进场施工两个月后分三次退还,且不经甲方同意不得擅自撤离人员、机械设备,如有上述情况甲方有权扣除乙方所缴纳的履约保证金。

  3、乙方进场后,由双方代表成立工程量核查小组,依据批准的施工图设计文件,结合工程实际情况,对本工段工程量清单中所有工程量进行一次认真细致的核查,工程量清单核查修正后由双方代表共同签字确认,以修正后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表示完全同意。

  为保障双方的共同利益,甲方认为乙方合同价中不合理报价较多,甲方决定依据双方合同价的工程量清单在保障乙方对应工程量合同总价不变的基础上对工程量合同单价进行调整,以调整后的工程量清单替换原工程量清单,乙方表

  第2 / 3页

  示完全同意。

  4、新增变更工程项目有清单单价的,按合同签订单价执行;没有清单单价的,甲方收取该项目总价12%的管理费。新增变更工程项目经甲方、监理、业主验收合格,变更资料按业主要求完整上报,且批复计量后予以结算。

  5、乙方承揽工程施工撤场前应结清当地材料款、机械费、农民工工资等债务,否则经核实后,甲方有权从工程款中双倍扣除未结清部分用于支付。

  6、双方签订的合同清单内有业主统一安排施工工程项目的,必须服从甲方安排从原合同中剔除该项目(如伸缩缝、防水层等)。

  7、乙方应当执行甲方制定的有关工程管理办法(如质量管理办法、安全管理办法、工程验收办法、劳动竞赛方案等)。

  8、本承诺书与目标责任书具有同等法律效力,经双方签署立即生效。

  9、本承诺书一式三份。甲方二份,乙方一份。

  甲方:(盖章) 乙方:

  代表: 代表:

  日期: 年 月 日

  履约保证书格式

  年  月  日

  致     (工程业主):

  履约书第    号

  根据本保证书,我们双方,即以下简称“承包人”的公司(地址      )与以下简称“保证人”的__________________银行(地址       ),明确向以下称为“业主”的    立约承担总额为美元的保证金。对该项金额的'支付,承包人与保证人双方本身,其继任者及受让人均应共同根据本保证书受有不可推委的约束。

  有鉴于根据业主与承包人双方达成的协议,承包人业已签订了一项合同(以下简称“上述合同”),并遵照上述合同规定条款,完成    工程的供应、安装、建造、配套竣工、试运转及维修等工作。

  兹将上述保证书的条件开列如下:如承包人正确履行和遵守上述合同中根据实际目的、意图和含义需由承包人履行和遵守的条件及规定,或如承包人违约时,保证人应根据本保证书履行约定义务,以最高达到上述保证金的款额赔偿业主由此而蒙受的损失,此后本保证书的义务即告终止无效,否则直到  年  月 日以前,本保证书仍应完全有效,但必须业主与承包人双方签订的合同条款或按合同拟予施工工程的范围或性质有任何变更,以及业主或工程师对合同所规定的期限有所修改或业主或工程师一方就有关上述合同的任何事项作出任何缓期或减免,均不应使保证人不承担上述保证书规定的责任。

  为以上事项,承包人与保证人业已在本保证书上签字,以资证明。

  承包人名称________________

  姓名______________________

  职务______________________

  签名与盖章________________

  履约保证金承诺书

  本保证金作为 河南泰汇建筑工程有限公司 (投标人名称)就 平舆县阳城等四个乡镇土地整治项目(二期)工程施工 项目(招标编号:2015-gc-g-026)所签定合同的履约保证金。履约保证金额 中标金额的10% 。

  1、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之十(10%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

  2、履约保证金应为转账或现金。

  3、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  4、未经发包人同意,不得更换项目经理和技术负责人。假如更换未经批准,将从履约保证金中扣除违约金。更换项目经理扣除10000元违约金。更换技术负责人扣除5000元违约金。

  投标人名称(承包人): (单位公章)

  银行账号:

  开户行地址:

  开户行电话:

  法定代表人或授权代表: ( 签 字 ) 年 月 日

  履约承诺书

  致:中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区

  我方自愿与贵单位(以下简称“甲方”)就中铁十四局集团有限公司张唐铁路项目经理部二工区管区内的工程施工劳务合作事宜进行商谈议定,并作如下承诺。

  1、保证所承担的工程不分包或转包,否则按我方违约处理,可将我方所交履约保证金没收作为罚款。

  2、保证服从甲方的领导、调度和协调,处理好和相邻施工单位的配合关系,如因施工方案、工期要求等方面的改变或我方的原因,服从甲方对我方任务所做的调整。

  3、我方承诺本工程不需支付预付款,在工程款支付过程中,如业主对甲方不能按期拨款,甲方向我方的拨款可以同等顺延。拨款采取按月验工计价方式,我方及时提供当月的计价资料,并同意验工计价是对合格并达到优良项目的支付,是经甲方审定且不超过施工图的工程数量来计算。

  4、工期每延后一天按合同价的0.1‰进行处罚;超过5天,工期每延后一天按合同价0.5‰进行处罚;超过10天,甲方将有权终止合同并按合同价再下浮5%对已完工工作量进行结算。

  5、在合同执行过程中,如我方保证不了质量、安全、进度,甲方有权单方面中止合同,并不负任何经济和法律责任;我方保证在甲方规定的时间内撤离施工现场,并相应赔偿给甲方造成的损失。

  6、愿意以双方协商议定的综合单价承包形式签订合同,合同执行期间保证不调价。

  7、我方项目负责人与技术负责人、机械设备按约定的时间上场。项目负责人与技术负责人如推迟进场,将接受主要设备及主要人员推迟进场的处罚,即每人每天罚款500元,机械设备如推迟进场,每台每天罚款500元。罚款金额在合同履约保证金中扣除,罚款只是一种手段,但不免除我方人员和机械设备继续进场的责任。

  8、我方项目负责人保证长期在施工现场,请假须报甲方工地负责人批准,若无故不在现场,每天罚款500元,在人员履约保证金中扣除。

  9、我方保证在工程质量方面做到下面几点:

  承诺人签字:

  履约承诺书

  阜阳市建设委员会:

  如果我方在贵中心组织的投标中中标,我方保证在收到《中标通知书》后,按要求向贵中心专户缴纳中标保证金。

  同时按《中标通知书》的要求,履行签订合同前的一切责任和义务。 特此承诺!

  投 标 人(公章):扬州润光照明电器有限公司

  授权人/代理人(签字或盖章):

  承诺日期:2015年5月18日

  中标单位履约承诺书

  兹有 参加招标编号为 的 工程 标段的招投标活动,并有幸成为中标人,为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施,我方郑重作以下承诺:

  1、我方声明在本项目投标活动中无出借(租)企业资质、围标串标、弄虚作假行为,违者承担相应的法律和经济责任;

  2、承诺不发生转包和分包行为,违者承担相应的法律和经济责任;

  3、承诺按期签订施工合同,按期进场,按期开工建设;

  4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗,未经批准不得变更;

  5、承诺严格履行合同 ,保证工期、质量和安全;

  6 承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规,不发生违法乱纪行为;

  7、承诺我公司将按照规定,加强本项目的管理,并根据项目需要在资金、设备和技术等方面给予保证;

  8、承诺在项目实施过程中,服从招标人和监理单位的现场管理,积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

  承诺人:中标单位(公章):

  法定代表人或分管负责人(签字):

  联系电话: 传真:

  承诺日期: 年 月 日

  注:本承诺书由中标单位的法定代表人或分管负责人在参加约谈时签署,可根据招标文件增加承诺事项,但不得减少承诺内容。

履约承诺书【篇11】

  1.3投标保证金

  投标保证金证明(粘贴投标保证金收据复印件)

  1.4工程相关承诺书

  1.4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书;

  1.4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书;

  1.4.3项目班子其他管理人员承诺书;

  1.4.4 保证不转包、不违法分包的承诺书;

  1.4.5 质量、工期、安全、文明施工的承诺书;

  1.4.6 保证不借资质的承诺书;

  1.4.7 保证不围标、不串通投标的承诺书;

  1.4.8 履约承诺书;

  1.6.9 对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合服务的承诺书。

  1.4.1、不更换项目经理、技术负责人的承诺书

  致: (招标人)

  作为 工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:

  1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人,项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务;如我公司违约,招标人有权终止合同,并没收履约保证金

  2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人,我公司会提前14天以书面形式报告,在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后,后任继续行使合同文件约定的前任职权,履行前任的义务。

  3、我公司承诺,即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意,该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理,按中标价的1%支付违约金;更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。

  4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员,可要求中标人(承包人)更换和调整,直到满意为止,并按中标价的0.5%支付违约金。

  投 标 人(盖章):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  1.4.2、项目经理、技术负责人到岗承诺书;

  致: (招标人)

  作为 工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:

  1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场,且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%,每工作日在岗工作时间不得少于 6 小时;

  2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的,时间在半天以内的须经监理总监书面同意;半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后,报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表,代为行使其权力;该临时代表的一切行为,发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。

  3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗,否则,离岗一次按10000元支付违约金;第二次离岗的按20000元支付违约金;第三次以后的每次按50000元支付违约金,合计(缺席、离岗)次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的,按违约处理,除由承包人(中标人)支付违约金、罚款外,由发包人按规定清除出场,记不良行为记录,由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

  投 标 人(盖章):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  1.4.3 项目班子其他管理人员承诺书;

  致: (招标人)

  作为 工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:

  除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外,我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程,否则视为我公司违约,招标人有权终止合同,并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。

  投 标 人(盖章):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  1.4.4、保证不转包、不违法分包的承诺书

  致: (招标人)

  作为 工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:在该工程项目合同执行过程中,绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为,我公司愿意接受以下处罚:

  1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告,作一次不良记录;

  2、合同履行期间发包人有权责令其出场,招标人有权终止合同,并没收履约保证金。

  3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

  投 标 人(盖章):

  法定代表人(签字):

  年 月 日

  小编精心推荐阅读:

  承诺书 | 承诺书格式 | 承诺书范文 | 承诺书怎么写

  想了解更多实用资料网的资讯,请访问: 实用资料

本文来源:https://www.liuxue86.com/a/5088084.html
延伸阅读
处理文档是我们日常工作和学习的重要部分,范文的重要性日益受到专家学者的广泛关注和研究。学习范文可以让我们更加流畅地完成各种工作任务,减少工作难度,为了写好范文我们应该怎么做?本文作
2023-08-15
岁月走得好快,这一段时间的工作就要过去了,那么也该根据实际工作情况去撰写岗位述职报告了。述职报告是企业员工对自己未来的展望和现有的工作状态的总结,岗位述职报告到底应该从哪方面来写呢
2023-08-15
习俗一:赏月习俗二:吃月饼习俗三:祭月习俗四:燃灯。中秋佳节的祝福是把藏在心里愿望和祝福送给领导,朋友,长辈,子女等等,是希望所有的亲朋好友收到祝福后能够实现自己的理想,马上就要迎
2023-08-15
人生的价值并不在于财富和地位的高低,而在于你能够为其他人带来多少快乐和帮助。对于使用多种语言表达方式你能否保持足够的信心?分享心情短句可以让你更加敏锐地感知世界,浓缩后的句子显得短
2023-08-15
为了让烦躁的心灵得到一丝慰藉,我们可以写下对我们有用的励志的话。正面的文案可以让我们的精神状态保持高昂,有什么让人触动很深的励志句子呢?在本站浏览有关“2023励志团队说说”的权威
2023-08-15
我们已经准备好了您所需的“履约承诺书”,文档是展示我们实力的重要方式之一,可以通过互联网搜索相关话题的示范文章。学习范文的写作技巧可以使我更有条理地思考。您对于撰写好范文有什么个人
2023-06-21
大家在学校的时候写过承诺书吧。只是,什么是承诺书呢?承诺书需要承诺所认证的产品、服务内容客观公正,无虚假材料。如果你要写承诺书,我们这次的承诺书就要好好想想怎么写合适了。只不过,怎
2023-05-18
承诺书是一种重要的承诺形式,能够让企业与社会公众建立信任关系,保证企业在业务运营过程中遵守相关法律法规和社会责任。出国留学网为大家整理了“广告安装承诺书范文”,一起来看看吧。广告安
2023-07-26
分包承诺书范文(篇1)1、分包方应服从总承包方的管理,执行总承包方规定的规章制度。2、分包方的分包工程价款应与建设方结算,由建设方直接拨付给分包方。分包方不得向总承包方主张本工程工
2022-11-23
因为需要,我们经常需要撰写各种文档,当有不知如何动笔时,书籍和网络有着大量我们需要的范文供我们参考。整体构思也需要我们分析。以下内容标题为《股权承诺书范文》,是出国留学网编辑为您特
2023-02-06